土木工程施工中停工损失费的索赔

关于土木工程施工中停工损失费的索赔

作为施工单位

,

在土木工程施工中

,

经常会遇到因为各种原因而导致工程大面积停工现

象。

工程停工会给施工单位造成严重经济损失及工期损失。

施工单位应该怎样向工程业主索

赔停工损失费呢

笔者在工作中遇到的几次停工索赔案例浅析如下。

按照国家法律规定

,

有以下几种原因而造成的工程停工

,

施工方有权向业主提出停工索

赔。一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。

二、

因为业主资金原因而造成的工

程停工

,

即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。三、因为业主意图使设计大面积变

更或设计资料不全而造成的停工。

四、

因为战争、

地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停

工。

在施工中经常遇到的是前三种情况。此时

,

若工程终止后不能再继续进行

,

施工单位将

撤离施工现场

,

施工方有权就以下费用向业主索赔：

第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容：

1

、工人撤场费

,

包括工人撤场的路费

及旅途餐费

转场或遣返回乡

。

计算方法：

工程停工时在施工人数

* 

单人路费十单人餐费

。

2

、

施工现场的周转材料转移费

,

包括施工方自有或租赁的各种周转材料。

计算方法：

工程停

工时在场周转材料数量

*

单件转移费用。

3

、施工机械转移费

,

包括施工方自有或租赁的所有

施工机械。计算方法：停工时在场机械数量

* 

单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费

。

第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公

费用。计算方法：直接费

*

本地区现场经费费率

第三、预期利润。因为工程停工撤场

,

施工单位在本工程将无法实现预期利润

,

施工单

位可就预期利润问题向业主索赔。

索赔数额：

施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数

额

,

具体数额可同业主协商

,

协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。

工程停工后

,

根据业主要求

,

若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施

工中最常遇到的情况。

此时

,

施工单位将在施工现场

停工待命

。

就此

,

施工单位有权向业主提

出以下索赔：

第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行

,

所以

,

施工工

人不能离开现场。此时

,

将造成人员的大量窝工。费用计算如下：

离工期间工人工资数额

*

窝工人数

*

窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据劳动法

有关规定计算。

第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的

,

停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大

,

一定要详细计算。为计算清楚

,

可列表计算。

如下表：

以模板等周转材料为例

若以上材料是施工单位自有的

,

根据北京市的规定

,

亦按租赁制考虑。若在其它