北京建工采购信息平台 北京建工集团有限责任公司

华能北京热电厂框架协议

招   标   文   件

任务编号：华能北京热电厂框架协议

招标单位：北京城乡欣瑞建设有限公司

招标联系人：董嫣然

电      话：18811020075

招标时间：    2023年   4月 17日

目        录

1、企业简介

2、招标内容要求

3、报价要求

4、投标费用

5、结算及付款方式

6、开标时间及地点

7、投标须知

8、评标

9、合格供方确定及合同签订

10、违约责任

11、安全

12、知识产权

13、禁止转包、违法分包及转委托

14、其它

工程（华能北京热电厂框架协议）招标文件

根据本公司采购管理办法规定，本着互利平等竞争的原则，现就我单位承接的         华能北京热电厂框架协议           项目在北京建工采购信息平台对华能北京热电厂框架协议 进行 物资采购 招标。

1、企业简介

北京城乡欣瑞建设有限公司对北京华能热电厂内部分装修施工材料进行物资采购，包括一下物资材料：

 我公司为集中管理，对华能北京热电厂框架协议进行招标，敬请具有实力的供货单位根据标书要求参与此项招标。交货日期：签订合同期后10-15个工作日交货，交货地点：甲方指定交货地址。

2、招标内容要求

2.1招标原则

2.1.1在本公司采购管理办法规定内实施招标。

2.1.2符合本公司采购管理办法规定要求。

2.1.3符合国家质量标准。

2.2投标方需提供资料

2.2.1营业资照

2.2.2真实有效的检验证明资料

2.2.3合作承诺书（附件1）

2.3物资质量要求

2.3.1物资质量必须符合国家质量标准及相关规范。

2.3.2所供物资满足用方使用要求，严禁出现劣质物资。

2.4供应要求

2.4.1供方应完全满足我方根据工程进度提出的供应计划要求，保质、保量并及时送到现场，须保证对工地连续（24小时）作业。

2.4.2对节假日不休息的承诺（工作连续）。

2.4.3进场时间按甲方要求。

2.4.4进场听从材料人员指挥，卸料到指定地点。

3、报价要求

按照不同品种列出报价，具体见北京建工采购信息平台https://jc.bcegc.com。

4、投标费用

  投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人负责。

5、结算及付款方式

5.1按双方签订合同事宜办理最终结算

5.2支付方式：转账汇款。

5.3付款方式：   货到现场，验收合格后，5个工作日付款     。

6、开标时间及地点：

6.1开标时间：    2023  年 4   月  23日。

6.2开标地点：北京建工采购信息平台https://jc.bcegc.com。

7、投标须知

7.1投标单位应依据招标原则。

7.2投标单位的投标书必须根据招标方发出的标书编制，否则投标无效。

7.3投标书必须加盖企业章，并由企业法定代表人签章方为有效，如委托代理人必须有企业法人委托书，加盖公章。

7.4该文件技术答疑由      北京城乡欣瑞建设有限公司     负责。

7.5投标书的送达

7.5.1投标时间： 2023      年 4  月  20日

7.5.2投标地点： 北京建工采购信息平台https://jc.bcegc.com. 

7.5.3标书领取地点：北京建工采购信息平台https://jc.bcegc.com。

7.5.4联系人：董嫣然

7.5.5咨询电话：   18811020075  

8、评标

8.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。

8.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查，评价和比较的有关资料及中标候选人确定的情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密，不予解释落标原因。

8.3评标小组依据适宜的价格，较强的企业资信，供应能力，售后服务及响应招标文件的程度等为评估原则。优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。如中标单位因自身原因放弃中标，需说明理由并提交书面承诺，则由综合报价排名第二名单位中标，依此类推。如第一名中标单位无法满足本次招标文件中工程材料的全部供应，且第二、三名单位同意最低价，招标方有权最终确认1-3家供应商同时为中标单位，招标方也有权对本次招标不设置任何中标单位。

8.4在评标过程中，出现各类有争议性或不明确性问题均由评标小组人员共同研究确定，若各评委意见不一致，经小组全体人员独立表决，并按少数服从多数的原则。

9、合格供方确定及合同签订

9.1招标方将以电子版书面或电话通知供方为中标候选单位。

9.2经评审合格后，确定为我方年度合格供方。

9.3确定为我方合格供方的单位才有条件与我方签订进货合同。

9.4合格供方在接到通知后，应在规定的时间内与需方签订价格确认单，延期视为放弃合格供方。

9.5使用我方的统一合同范本。

10、违约责任

在合同履行过程中，如供货单位不能全面、妥善地履行合同或因供方的原因造成进度拖后或质量达不到招标方要求等，则招标方可提前单方面终止合同，并将供方单位承包范围内的材料指定其他单位采购供应，由供方承担对方的一切损失。

11、安全

供方必须对自身出入现场的安全负责，在施工期间如因自身原因造成的安全事故，均由供货方自行承担。

12、知识产权

12.1在合同履行过程中，招标方提供给投标方的图纸、招标方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于招标方，投标方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经招标方书面同意，投标方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 除另有约定外，投标方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于招标方，投标方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经招标方书面同意，投标方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.3 除另有约定外，投标方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价款中。

12.4 除另有约定外，双方当事人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，未经对方书面同意，双方均不得为合同以外的目的泄露给他人。

12.5 投标方保证所交付的服务成果文件不侵犯任何他方的知识产权，投标方保证招标方、建设单位或最终建设单位在使用时不受任何第三方提出侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。因投标方所交付的服务成果引起的知识产权案导致招标方或建设单位被判决或裁决承担责任且招标方（或建设单位）支付了第三方相应款项，招标方均有权向投标方进行追偿。

12.6 如发生因投标方所交付的服务成果侵犯第三方知识产权，导致第三方起诉了招标方或建设单位的情形，招标方有权暂扣投标方相当于第三方诉求金额对应的货款作为案件解决担保款，扣款担保期间从招标方通知投标方扣款之日至投标方解决完毕第三方起诉的知识产权案为止，同时招标方有权选择解除投标方本合同范围内的后续服务。投标方不得向招标方或建设单位主张案件解决担保款在扣款期间的利息、因扣款行为造成投标方的其他任何损失。投标方解决完毕第三方起诉的知识产权案后，在招标方或建设单位不实际承担第三方起诉的知识产权案的经济责任前提下，招标方在投标方解决完毕第三方起诉的知识产权案件后15日内将案件解决担保款无息支付给投标方；如果第三方起诉的知识权案判决了招标方（或建设单位）承担责任且招标方（或建设单位）最终支付了第三方相应款项，招标方有权从案件解决担保款中直接抵扣招标方（或建设单位）已支付第三方的所有款项（含为解决该案件聘请律师费用及判决规定需要招标方或建设单位向法院支付的相关费用），案件解决担保款抵扣完毕后，如案件解决担保款不足以抵扣招标方（或建设单位）已支付的上述款项，投标方应在招标方收到偿还差额款项通知后7日内将差额款项支付给招标方（或建设单位）；如案件解决担保款抵扣完招标方（或建设单位）已支付相应款项后还有剩余款，招标方在案件解决担保款抵扣完后15日内将剩余款无息支付给投标方。

13、关于禁止转包、违法分包及转委托的约定

投标方需自行履行约定下全部义务、完成全部工作内容，未经招标方书面同意，投标方不得将工程再行分包、转包，或将全部或部分工作内容转委托第三方完成，投标方向招标方支付本合同签约合同价30%的违约金，并承担因此给招标方造成的全部损失。

若因投标方违法分包、转包或转委托造成实际施工人或实际履行本合同义务的第三方以招标方为被告主张权利的，每发生一次，投标方向招标方支付本合同价款30%的违约金，并承担因此给招标方造成的全部损失。

14、其他

供货方应亲自到施工现场察看工地的地理条件，并结合现场实际情况签订合同，不得以现场条件等为借口延期交货或要求增加费用等。

附件1

承 诺 函

致：             

我方已认真阅读并熟悉     任务名称          招标全部内容。我公司认为有资格和能力承担该报价任务，同意按此报价书的内容及相关法律形式与询价人形成合同关系。我公司愿意接受本报价文件的各项内容，同意此文件作为合同的附件与合同文本具有同等效力，并承诺所提供的一切资料均真实、合法、有效，如有不实我方愿承担一切责任。我公司已经明确的认识到工期紧张，报价中已充分考虑到此因素，并不就此追加任何费用，保证产品质量合格及承诺保证供货时间满足工期要求和优质售后服务。如不按照上述要求执行，可视为我公司违约，我公司同意赔偿甲方违约金，无条件退货，并承担由此给贵公司带来的一切经济损失，相关费用可直接在我公司其它工程款支付时扣除。

报价人（公章）：

          法人代表（签字）：

          委托代理人：

          报价人地址：

          联系电话：

          联系人：