施工工程合同期限怎么写

施工工程合同期限怎么写

导读：

　　随着城市化进程的逐渐加快，也就要求对于施工单位承揽的施工工程的进程加快。为了防止施工单位的施工进度拖沓，发包方和承包方通常会就施工工程所需要的时间期限进行约定。那么施工工程合同期限怎么写？以下将由法律快车小编为您进行详细解答，希望对您有所帮助。

　　合同期限和期限，选择其一，用阿拉伯数字书写。

　　第一条甲、乙双方选择以下第xx种形式确定本合同期限：

　　（一）固定期限：自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

　　（二）无固定期限：自xx年xx月xx日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。

　　（三）以完成一定的工作任务为期限。自xx年xx月xx日起至xx工作任务完成时即行终止。

　　其中试用期自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，期限为xx天。

　　1、实际开工日期的认定

　　（1）承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；

　　（2）承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；

　　（3）若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

　　2、竣工日期的认定

　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：

　　（1）双方确认的日期为竣工日期；

　　（2）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；

　　（3）承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

　　（4）未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：

　　1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

　　2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

　　3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

　　以上就是由法律快车小编为您收集整理的关于施工工程合同期限怎么写的相关知识。综上所述，施工工程合同的期限看似很简单，但是需要注意的格式有很多，关于施工合同的期限，需要按照上文所述的规定，用阿拉伯数字进行书写。如果您还有没有解决的问题，欢迎您咨询法律快车律师！

声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

引用法条

拓展阅读

相关知识推荐

在建筑施工的过程中，都是会签订施工合同的，那么在合同里面就会对工期做出规定，这也是十分重要的，一定要在协商一致之后确认建设工期。接下来就让法律快车小编为大家带来

人咨询过

建设工程施工合同工期师可以顺延的，如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合

一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准

人咨询过

建设工程合同的基本内容有：合同主体、标的、合同各方权利义务、违约责任、争议解决方式等。

人咨询过

人咨询过

人咨询过

人咨询过

施工合同备案时间是7日。招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同，订立书面合同后7日内，中标人应将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行

人咨询过

审查企业合同重点看以下事项：查看对方主体资格及对方营业执照的营业范围；审查合同的内容是否合法、条款是否完备；合同约定的双方权利义务是否对；合同争议解决条款；合同

人咨询过

建筑施工合同审查需要注意的方向有：需要审查诉讼主体的资格；需要审核建设施工合同的效力问题；建设施工合同需要约定明确的、具有可操作性和可执行性的违约责任；建设施工

人咨询过

审查合同的审批流程需要注意的问题有：基本信息填写是否完整、规范、清楚；是否按公司要求使用公司制定的范本；是否缺乏立项审批、有没有超标审批；合同内容有没有超出所依

人咨询过

企业合同风险防范的方法及措施：订立合同前尽可能了解对方当事人；对他人的代理权进行了解；提高具体业务人员及领导人的素质；应采取书面形式并使用标准合同范本；买受人收

人咨询过

建筑施工合同审查需要注意的方向：1、需要审查诉讼主体的资格。2、需要审核建设施工合同的效力问题。3、建设施工合同需要约定明确的、具有可操作性和可执行性的违约责任

人咨询过

人咨询过

人咨询过

人咨询过